Doctoral theses / أطروحات الدكتوراه
Permanent URI for this communityhttp://localhost:4000/handle/123456789/26
Browse
10 results
Search Results
Item Le rôle de la maitrise d’ouvrage dans l’élaboration du programme des équipements publics scolaires en Algérie(Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme, 2025) Kadri, Nabila; Sassi Boudemagh, SouadLes débats internationaux sur l'éducation ont mis en lumière les insuffisances des systèmes éducatifs dans le monde, y compris en Algérie. En réponse, plusieurs réformes ont été entreprises pour améliorer la qualité de l'éducation, accompagnées de plans de développement visant à combler le déficit dans le parc immobilier scolaire. Cependant, malgré des investissements importants, l'Algérie continue de faire face à des défis majeurs. Les écarts entre les objectifs de l'État et la réalité sur le terrain demeurent significatifs. Cette thèse vise à identifier les dysfonctionnements dans le processus de réalisation des équipements publics scolaires en Algérie, en s'intéressant aux niveaux de gestion politique, tactique et opérationnel. L'étude se concentre spécifiquement sur les écoles primaires publiques de la Ville Nouvelle d'Ali Mendjeli, à Constantine. Une approche méthodologique mixte a été adoptée, combinant une revue de la littérature, une analyse de l'état des lieux, et une enquête de terrain basée sur une étude de cas. Les résultats ont révélé des problèmes structurels majeurs liés à la planification, la programmation et aux retards dans la construction des établissements scolaires. Ces dysfonctionnements sont exacerbés par une mauvaise communication et coordination entre les différents acteurs impliqués. L'étude a identifié dix facteurs principaux de retard dans la construction des écoles publique primaires. Afin de remédier à ces problèmes, un modèle prédictif basé sur les réseaux de neurones artificiels a été développé pour anticiper les délais de réalisation et optimiser la gestion des projets. Cette recherche met en évidence les écarts persistants entre les ambitions politiques et la réalité sur le terrain. Malgré les progrès réalisés, les obstacles structurels continuent de freiner l'atteinte des objectifs d'une éducation de qualité pour tous. La thèse propose un modèle prédictif innovant, offrant un outil pertinent pour anticiper et gérer les retards dans la réalisation des infrastructures scolaires.Item Elaboration du plan permanent de sauvegarde par le management de la communication dans la logique des dispositifs juridiques(Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme, 2023) Korti, Rafika; Sassi Boudemagh, SouadLes projets d'élaboration des Plans Permanents de Sauvegarde et de Mise en Valeur des Secteurs Sauvegardés (PPSMVSS) se pratiquent en Algérie depuis la promulgation de la loi 98-04 relative à la protection du patrimoine culturel. Cependant, ce processus d’élaboration peine à surmonter beaucoup de problèmes de mise en œuvre. Un état des lieux à travers l’analyse de projets algériens sélectionnés pour leur représentativité, a révélé que la participation des citoyens est une pierre d’achoppement au déroulement du processus. En effet, le manque de coordination entre les parties prenantes, dévoilé, et essentiellement l’inefficacité de la communication avec les citoyens entravent la participation de ces derniers en tant qu’acteurs déterminants du projet dans toutes ses phases. Par ailleurs, les études relatives aux différentes variables qui pourraient influencer l'effectivité du processus participatif dégagent les variables démographiques, de personnalité, le niveau de l’esprit communautaire, le niveau de compétences et de connaissance. Cette batterie de variables nous a servi à la génération d’indicateurs d’évaluation. A travers l’outil d’évaluation du processus participatif, conçu par le Comité Europeen sur la Démocratie Locale et Régionale du Conseil de l’Europe « Can do, Like to do, Enabled to, Asked to, Responded to (CLEAR) notre recherche à mis en exergue, des facteurs de succès de la participation dans un contexte de référence, d’une part, et des facteurs d’échecs du contexte algérien d’autre part. Les meilleures pratiques contextualisées ont servi l’objectif d’élaborer un cadre de référence pour un processus participatif fondé sur un management de communication.Item Quel instrument d’urbanisme pour le développement urbain durable(Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme, 2024) Kadri, Assia; Sassi Boudemagh, SouadL'urbanisation rapide et l'étalement urbain, la mondialisation et les nouvelles technologies posent d'importants défis urbains en termes de gestion des ressources naturelles, de qualité de vie et de préservation de l'environnement. Le développement urbain durable propose en conséquence, un modèle alternatif visant à répondre aux besoins des populations de manière équilibrée sur le plan économique, social et environnemental. Face à ces défis, de nouvelles politiques, stratégies et exigences ont vu le jour afin d'intégrer les principes de durabilité dans production urbaines. Des réformes juridiques ont été mises en place pour encadrer cette transition. En Algérie, des réformes importantes ont aussi été entreprises depuis le début des années 2000 afin d'intégrer les principes du développement durable dans l'aménagement du territoire et la planification urbaine. Toutefois, la mise en application concrète de ces nouvelles orientations sur le terrain reste un défi. L'objectif de cette recherche est de s'interroger sur l'alignement du cadre législatif et réglementaire algérien avec les exigences de la durabilité urbaine universelles. Il s'agira notamment d'analyser dans quelle mesure les principaux textes de loi encadrant les instruments d'urbanisme intègrent les dimensions économiques, sociales et environnementales. Un autre enjeu sera d'évaluer le référentiel des compétences professionnelles pour le métier de l’urbaniste. Ainsi, la problématique centrale porte sur l'adéquation entre les réformes urbaines engagées en Algérie et leur mise en œuvre effective dans la production urbaine. Afin de répondre à ces objectifs, l'approche méthodologique déployée est mixte, combinant la revue de la littérature et conceptuelle ainsi qu’une analyse qualitative des textes de lois du cadre juridique du développement urbain durable en Algérie, à l'aide du logiciel Atlas.ti 23, des matrices de croisement, la taxonomie de Bloom, tandis que les entretiens avec des professionnels ont permis d'évaluer la mise en œuvre concrète des exigences de durabilité. L'analyse quantitative inclut une étude bibliométrique avec VOSviewer et une enquête par questionnaire analysée avec SPSS 21. Ainsi, les résultats montrent des avancées significatives dans l'intégration des exigences de durabilité urbaine en Algérie, avec un important corpus législatif et réglementaire. Néanmoins, si le cadre juridique s'aligne avec les principes de durabilité, sa mise en œuvre effective fait défaut en raison des délais administratifs et du manque de formation des professionnels impliqués dans la production des instruments d’urbanisme, révélant des lacunes dans l'opérationnalisation des objectifs tracés. Par ailleurs, le référentiel de compétences algérien pour les urbanistes présente des insuffisances au regard des référentiels français. En conclusion, si des avancées notables sont à souligner, la pleine intégration de la durabilité dans la planification urbaine algérienne reste à parfaire. Il est recommandé de simplifier les procédures administratives d’élaboration des instruments d’urbanisme, et de renforcer la formation continue des professionnels chargés de la mise en œuvre des orientations législatives. De plus, il conviendrait d'adapter le référentiel des compétences de l’urbaniste et d'associer davantage les citoyens. Une évaluation régulière des plans serait aussi nécessaire pour garantir leur pertinence. A l’issu de notre travail, plusieurs pistes de recherches se dégagent. Il serait en effet utile d'explorer dans les mécanismes de mise en œuvre de la durabilité dans l'aménagement urbain algérien, notamment au niveau de la rédaction du cahier des charges et du règlement, dans l’identification des nouvelles compétences ainsi que les mécanismes de suivi mis en place.Item Impact du management du chantier du tramway sur la qualité de vie d’une ville en formation(Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme, 2022) Ghedjati, Zakaria; Sassi Boudemagh, SouadLa ville est considérée comme le cadre général qui doit assurer la compatibilité et l'harmonie entre trois éléments : économie, société et environnement. Et puisque les villes connaissent une grande croissance urbaine l’idée de lancer des projets de ville nouvelle est un choix stratégique dicté par des données réalistes imposées par la transition démographique, les problèmes de croissance et la pression étouffante sur les grandes communautés résidentielles. Les villes nouvelles vont changer ces données en redistribuant la démographie et en créant un équilibre dans l'activité économique. Par ailleurs, le concept de durabilité semble très important dans la réalité des villes algériennes, qui aujourd'hui, plus que jamais, font face à d'énormes défis concernant la qualité de l'environnement urbain. Par conséquent, l'état doit établir une stratégie qui fonctionne conformément à un plan pour atteindre chacun des objectifs ambitieux de l'établissement de ces villes nouvelles. Cependant la formation de villes nouvelles nécessite souvent un espace-temps afin de se doter de toutes les équipements d'infrastructures, de services et d'autres exigences dans le cadre d'une ville durable. Ainsi, les projets réalisés dans les villes nouvelles jouent ce rôle essentiel dans l'amélioration de l'image de la ville et du cadre de la vie quotidienne de l'individu au sein de la ville, c'est pourquoi l'intérêt de l'urbanisation pour cet aspect est grand. Alors que ces projets n'ont pas reçu la même attention pendant la période des travaux, ce qui nuit à la ville et à ses habitants. Cette étude s'attache à répondre à la question de recherche « Quel impact du chantier de tramway sur la ville nouvelle d'Ali Mendjeli et sur la qualité de vie de ses citoyens », en évaluant cet impact à travers une évaluation subjective des habitants et utilisateurs, et en analysant ces évaluations avec des outils de qualité comme Le diagramme de PARETO, dans une tentative d'élaborer un plan pour atténuer ces impacts, dans le cadre de la planification générale pour la durabilité et l'application de ses concepts dans la zone d'étude. Cette étude illustre également l'importance d'utiliser des outils managériaux pour l’analyse et l'évaluation des chantiers et leurs impacts, dans le cadre de l'application des bonnes pratiques de management de la construction. L'utilisation de ces outils à un impact efficace dans l'évaluation des projets pour être une aide à la décision des maîtres d'ouvrage comme des preneurs de décision.Item Les outils du management de projets urbains en faveur de la durabilité(Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme, 2017) Mouhoubi, Nedjima; Sassi Boudemagh, SouadLa démarche de projet urbain, émanant d’un constat de stérilité du système rigide de la planification urbaine, gagne de l’ampleur et plus de succès dans la fabrique de la ville surtout quand elle intègre la durabilité dans son processus et dans ses objectifs. Elle interpelle ainsi plusieurs dimensions rendant la complexité de l’urbain encore plus grande. Entre multiplication des acteurs, question de gouvernance, question d’opérationnalité, procédures adéquates, la nécessite de management de projet urbain pouvant cadrer cette démarche et réduire cette complexité en s’intégrant dans ses diverses dimensions est d’actualité. Ainsi, la lumière est mise à la fois sur le résultat du projet urbain qui est un produit, d’une part, et son processus d’autre part. Le projet urbain n’étant pas une réponse claire à un besoin prédéfini, il est le processus de recherche de problématiques urbaines, de compréhension de celle-ci et la co-production d’un produit pouvant intégrer au maximum les enjeux de la durabilité et les contours du problème. Ceci mène à un management de projet partant des niveaux les plus stratégiques aux niveaux les plus opérationnels, arrivant à l’évaluation dans l’usage et l’exploitation du produit. Ce travail de recherche parcourt la combinaison du thème du projet urbain, de la durabilité, conjugués au management de projet, et ce dans l’ultime objectif d’éclaircir la relation entre ces trois thèmes. Cependant, l’objectif est fondamentalement la recherche de l’intégration de la durabilité, en visant certaines de ses dimensions dans le projet urbain, et ce en usant du management. À l’issue de l’analyse du projet urbain durable et de sa démarche spécifiquement en Algérie, mais aussi de l’évaluation du cas du Projet de Modernisation de la Métropole de Constantine (PMMC), en utilisant des outils de management (le QQCQCPC, Le Mactor, Diagramme d’Ishikawa et l’arbre de cause, le Benchmarking), nous avons pu aboutir à des résultats en deux catégories : Résultats théoriques : une esquisse de constat sur la démarche du projet urbain durable ; une définition du lien entre le management et le projet urbain durable ; un cadrage de son processus, des diverses procédures dont il peut user, l’apport du management dans chaque étape et dans chaque procédure et un listing de certains outils managériaux pouvant être appliqués au projet urbain dans le but de l’intégration de certaines dimensions de la durabilité. Résultats empiriques : un aperçu des applications des outils managériaux sur un cas de projet urbain algérien (PMMC), les plus-values qu’ils peuvent amener et un retour sur les best practices managériales appuyant la durabilité du projet urbain, issues des études de cas réussis (Rennes, Euralille et Bilbao) à travers l’utilisation de l’outil managérial « Le Benchmarking ».Item Logement social en Algérie, décalage entre stratégie politique et mise en œuvre des projets(Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme, 2018) Bernou, Randa; Sassi Boudemagh, SouadLe secteur de l‟habitat reste toujours le secteur le plus sensible par le fait qu‟il joue un rôle prépondérant dans le processus d‟urbanisation, que ça soit au niveau international ou au niveau national. La concrétisation de programmes de logement social en Algérie a été confrontée à des contraintes, au niveau stratégique, tactique ou opérationnel, dont la contrainte majeure de la période d‟après indépendance est due à la stratégie adoptée par l‟Etat (l‟Etat providence), et dans laquelle il a opté pour l‟industrialisation du secteur, sans qu‟une étude préalable n‟ait été établie. Ce choix n‟a pas atteint les résultats escomptés, à travers les différents plans de développements qui n‟ont pas donné d‟importance au dit secteur comparativement a celui de l‟industrie et de l‟agriculture. La conjoncture économique qu‟à connu le pays à engendré un freinage de la production du logement, accompagné par l‟adoption de la nouvelle stratégie de « l‟économie de marché ». L‟arrivée d‟un Etat libéral à conduit à la restructuration de tous les secteurs, dont le secteur de bâtiment qui a connu une légère amélioration soutenue par la création des PME. Face à l‟ampleur des programmes présidentiels de réalisation de logements sociaux lancés, le gouvernement, voulait promouvoir le secteur, par l‟implication massive des entreprises étrangères à travers le différent short Ŕlist. Cette initiative a donné un nouveau souffle, mais les objectifs tracé par l‟Etat non pas été atteints. Donc La problématique à laquelle nous nous sommes intéressés s‟articule autour des dysfonctionnements qui ont freiné l‟aboutissement du programme du logement social, au niveau national et plus précisément au sein de la nouvelle ville Ali Mendjli. Nous postulons que dans ce genre de programme, la notion de management de projet est le facteur indispensable pour mener à bien les projets d‟habitat et concrétiser les différents segments d‟offre. Le délai de réalisation de ces programmes est l‟indicateur principal pour la réussite du projet, où les entreprises étrangères ont fait preuve de concrétisation d‟un large programme suite à la rapidité et l‟application des outils managériaux considéré comme la clé de réussite de projet de grande envergure. Ce travail de recherche a suivi un protocole à travers lequel plusieurs analyses ont été menées, suivies par des interprétations des résultats : Analyse des résultats du questionnaire après traitement par le SPSS. Les résultats ont été interprétés sous l‟éclairage des 10 domaines de connaissance de management. Ainsi que le travail de terrains : Evaluation et Analyse du POS n°5 entre conçu (prévu) / vécu (réalisé), l‟analyse Ishikawa. Et dans un objectif d‟Analyser toutes les contraintes soulevée, durant tout notre travail de recherche, nous avons procédé à l‟application de l‟Analyse PESTEL.Item Pour une évaluation environnementale spécifique au projet de reconquête des friches urbaines du territoire ruisseau/abattoir à Alger(Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme, 2021) Boudjadja, Rafik; Sassi Boudemagh, Souad; Kress, CelinaLa ville d’Alger connait, depuis le début du 21e siècle, une mutation significative de son paysage urbain, conséquence de grands travaux. Ces mutations sont visibles et spectaculaires dans les quartiers péricentraux/Est (Belcourt, El Hamma, Ruisseau, Abattoirs, Hussein Dey, El Harrach). Des quartiers mixtes de tradition industrielle, qui contiennent de nombreuses friches urbaines et connaissent beaucoup de problèmes de fonctionnement ayant des conséquences sociales, économiques, et environnementales. Les mutations que subissent ces quartiers sont caractérisées principalement à ce jour, par la démolition intégrale d’îlots entiers et la reconstruction partielle de grands équipements publics dans le cadre du processus de modernisation lancé par la capitale à l’horizon 2030 guidé par le plan stratégique de développement. Ce constat est d’autant plus significatif que l’environnement construit Algérois, se caractérise simultanément par une forte propension à l’étalement urbain. La prise de conscience de la nécessité d’économiser les ressources foncières et de réduire les impacts environnementaux liés à l’urbanisation, relayée plus intensément depuis l’émergence du concept de développement durable sur la scène publique Algérienne, a mis en exergue le besoin de s’interroger sur le devenir des friches urbaines. Ces préoccupations ont révélé un certain intérêt à densifier ce type de secteurs et ont favorisé depuis une dizaine d’années le démarrage progressif d’un certain nombre de projets de reconquête. Néanmoins, ces derniers ne se rattachent pas aux principes du développement durable ! Dans cette optique, et dans un contexte international et environnemental qui impose le développement durable comme mode de vie, la reconquête des friches urbaines peut contribuer de manière effective au développement durable, de l’autre côté le développement urbain durable considère la récupération des friches urbaines comme une stratégie principale, pouvant réduire les effets négatifs de l’étalement urbain. Et leur reconquête doit impérativement faire appel aux questions environnementales : C’est tout l’intérêt de cette recherche qui consiste à déterminer les différentes interrelations qui existent entre la reconquête des friches urbaines et leur contribution au développement durable, tout en adoptant une méthodologie d’évaluation environnementale basée sur un système d’indicateurs baptisé SEEPRFU (système d’évaluation environnementale des projets de reconquête des friches urbaines) composé de six dimensions de la durabilité, de 26 critères , et de 53 indicateurs, il est adapté à l’échelle du projet de reconquête et au contexte local , pouvant fournir une aide à la décision pour les praticiens et les décideurs de la ville d’Alger , surtout avec le lancement d’un projet emblématique de régénération urbaine, situé dans un quartier péricentral ; Il s’agit du territoire Ruisseau/Abattoirs à Alger.Item Vers un modèle de maturité des entreprises intégrant le Lean 4.0(Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme, 2021) Elafri, Nedjwa; Sassi Boudemagh, SouadDans cette thèse, le Lean 4.0 est intégré à la méthode d'évaluation organisationnelle (MM) en apportant une contribution originale aux connaissances permettant de mesurer l'état actuel de la maturité du Lean 4.0, appelé modèle de maturité Lean 4.0 (MM) Lean 4.0. Celui-ci apporte et soutient les organisations de construction ainsi que les autres secteurs dans le développement de leur maturité et par conséquent améliore la connaissance et la compréhension du Lean 4.0. L'objectif de cette recherche est de mesurer l'écart entre la situation actuelle et future des organisations concernées par le Lean 4.0 dans leur cheminement vers une plus grande maturité du Lean 4.0. L'étude a été menée selon un plan quantitatif afin de découvrir et de comprendre le phénomène de la maturité Lean 4.0 des répondants pour atteindre au mieux les objectifs fixés par cette recherche. Par conséquent, le questionnaire a été utilisé comme principal outil pour la partie empirique. Pour garantir la validité, trois approches différentes ont été adoptées : une description approfondie, la mesure de la maturité et enfin la validation par analyse factorielle de la méthode développée. Ce cadre a défini une méthode d'évaluation de la maturité du Lean 4.0 en utilisant six niveaux de maturité, 9 dimensions clés, qui ont été décrits jusqu'à 47 outils, technologies et pratiques. Les principaux résultats de cette recherche sont les suivants : L’intégration réussie des MM et des Lean 4.0 obtenue grâce à l'élaboration de la proposition de la simplification du Lean 4.0 en 5 dimensions organisationnelles clés qui expliquent le Lean 4.0 dans un cadre plus simple et facile à appliquer. Enfin, la conséquence la plus importante de ce travail est de permettre les organisations pour obtenir une vue d'ensemble systémique et holistique de leur état actuel de maturité du Lean 4.0 et leur apporter un soutien dans leur maturation.Item Le management de la qualité vers l’hybridation des méthodes en cascade et les méthodes agile(Université Constantine 3 Salah Boubnider, Faculté d’architecture et d’urbanisme, 2021) Lalmi, Abdallah; Sassi Boudemagh, Souad; Fernandes, GabrielaCette recherche vise à contribuer au développement des connaissances théoriques en management de projets par l'amélioration du modèle de management de projets hybride dans l'industrie de la construction. Elle est née suite à une tendance à l'échec des projets de construction en raison du modèle de management de projets adopté, qui est inadapté aux projets modernes, impliquant des systèmes plus complexes que par le passé. De plus, ces modèles traditionnels de management de projet ne permettent pas de gérer des projets plus complexes ou des demandes de changement de manière efficace ou rentable. L'objectif de cette étude est de développer un modèle de management de projet hybride à utiliser par les entreprises de construction, qui adapte les meilleures pratiques d'un modèle Traditionnel à un modèle hybride qui examine la combinaison des approches traditionnelles, agiles et lean. Ceci permet de promouvoir le changement, stimuler l'interaction et la collaboration avec le client et augmenter la valeur du projet. En utilisant les pratiques Agiles et Lean pour assurer une meilleure satisfaction du client et éliminer le gaspillage et augmenter la probabilité de succès des projets de construction. Dans un premier lieu, cette recherche a analysé en profondeur la littérature disponible dans différentes approches (traditionnelle, lean et agile) afin de comprendre les différentes pratiques qui peuvent être utilisées dans les projets de construction, ainsi que leurs forces et leurs limites. L'approche constructiviste a été choisie comme paradigme de recherche car elle favorise le développement de nouvelles connaissances sous une forme qui peut être appliquée dans le cadre d'une méthode de recherche mixte, quantitative et qualitative. Afin de développer le modèle de management hybride pour les projets de construction, des questionnaires, des entretiens semi-directifs et une analyse documentaire ont été utilisés pour recueillir les informations pertinentes. Le développement du modèle est passé par des étapes majeures, en commençant par la construction de ce modèle basé sur des enquêtes et une revue de la littérature, puis nous avons fait une étude de cas exploratoire en utilisant principalement des entretiens semi- directifs afin d'améliorer le modèle initial, ensuite nous avons validé le modèle par un groupe de discussion impliquant des experts de différentes organisations. La méthodologie hybride proposée est composée de trois approches, la partie traditionnelle du modèle de management de projets vise à maintenir la valeur d'un projet prévisible, tandis que les outils agiles permettent un degré plus élevé d'interaction avec le client et un processus d'ordre de changement qui offre la plus grande valeur au client et une réduction de la non- valeur ajoutée et du gaspillage grâce à l'approche allégée. Cette étude fournit un modèle hybride de haut niveau comme base sur laquelle une organisation peut appliquer ses propres processus internes, et une méthodologie qui prescrit les étapes pour qu'une organisation adopte ce modèle dans ses propres processus. La principale contribution à la pratique est la méthodologie hybride conceptuelle elle-même, qui repose sur l'interaction des pratiques des approches précédentes. La limite de cette étude est que les résultats de l'enquête ne mènent pas à des généralisations, la conduite d'entretiens semi-structurés et l'application du modèle sur plusieurs études de cas peuvent rendre l'application du modèle plus spécifique.Item Integrated project delivery and building information modeling assessment for sustainable renovation of heritage buildings(University of Constantine 3 Salah Boubnider, Faculty of architecture and urban design, 2022) Brahmi Bani, Feriel; Kitouni, Ilham; Sassi Boudemagh, SouadRenovation of heritage buildings has become a revivification pathway to promote sustainability as well as to protect the heritage buildings' significance and values. The complexity of sustainable renovation of heritage buildings requires the adoption of more sophisticated technologies and project management models to deal with the contradiction between sustainable design and heritage values preservation, as well as enhancing process productivity and final performance. This research aims to assess and evaluate the application of Integrated Project Delivery (IPD) strategies and tools through Building Information Modelling (BIM) to enhance the sustainability aspects and efficiency of renovating heritages via better collaboration and integration. That is a vital key to the successful delivery of building projects. The research adopts a mixed methodology, Qualitative Comparative Analysis triangulating the collected data. An intensive review of related literature is carried out, besides data collection and analysis of four real-world heritage cases (in different contexts). The research study enables a comprehensive and systematic exploration of the potential use of IPD and BIM, within the development of an analytical framework consisting of a set of defined variables including 50 criteria, classified into 15 categories, and grouped into five thematic strands (people, process, policy, technology, and product). The focus is to determine the shared collaborative practices across the projects and the level to which the teams are able to implement the IPD and BIM tools and processes effectively. The findings presented considerable advantages of IPD and BIM collaborative strategies application over different thematic strands and contract types. It was revealed that IPD and BIM application allows reaching sustainability goals together with preserving the heritage buildings' values via holistic decision-making frameworks, ensuring on-time and budget project delivery. The collaborative environment admits the stimulation of integrated intervention design from the earliest stage, within multiple participants. BIM enables design teams to provide faster complex analyses and rapid assessment of energy simulations through BIM coordination with energy models, to produce a full virtual construction model. The contribution of this thesis is relevant to heritage preservation research and practitioners (especially in the Algerian context), who can use the resultant to better understanding and navigating the IPD through BIM and its potential shift in these projects with multiple stakeholders (e.g. designers, engineers, contractors, etc.). Moreover, it provides decision support for professionals and the government to choose the suitable delivery method (contract and legal terms) and best practices for carrying out similar projects to achieve high-performance buildings as the outcome of renovation of heritage buildings in broader and holistic perspectives.